按照集团公司部署安排，为提高党员干部职工法制意识，进一步做好法制学习教育主题党日活动，5月10日下午，公司党委组织党员干部职工观看了法制类影片《特别追踪》。这部电影以“法官抓老赖”为核心故事，真实反映了目前各地法院正在开展的“执行攻坚战”。大老板贾有道拖欠银行贷款及各种债务3000多万元,法院判决后仍然拒不执行,他将自己的财产转移到女友姚晶晶名下。谁料姚晶晶利用贾有道的恋情和信任,设置了一个更大的...

上回说到了工期顺延的证明标准，那么既然我们对证明标准有了初步的认识，那么我们该如何获得有利于我们自己的关于工期顺延的相关证据呢？我认为目前最有利的非工程签证和提出索赔莫属了。1、工程签证工程签证有如下法律特征：（1）是表示双方意思一致的法律行为，一经达成即成为合同的有效部分；（2）可以直接作为结算凭据。如进行合同审价，审价部门对签证不作另行审查；如引起诉讼，该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉;（3...

在诉讼及仲裁案件中举证责任的承担直接关系到当事人诉讼权利的实现及诉讼的结果。按照《中华人民共和国民事诉讼法》规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”，即“谁主张谁举证。”这也是是举证责任分配的一般原则。然而，举证责任倒置作为一般举证原则的例外，越来越多的被适用。所谓举证责任倒置，是指基于法律规定，将通常情形下本应由提出主张的一方当事人就某种事由不负担举证责任，而由他方当事人就某种事实存在或...

在文章开头我先抛出一个问题，是否所有的设计变更、工程量增加都会导致工期顺延呢？要回答这个问题我们首先看看以下案例：某大厦土建安装工程开、竣工日期在合同中分别约定为为2002年7月1日、2003年6月30日。后发包人拖延进度款、供电量不足、工程量增加、设计变更等因素，直到2004年5月31日，工程才通过竣工验收并交付业主使用。后承包人多次索要工程款未果的情况下，向法院提起诉讼，要求支付余款及其利息。...

施工索赔是施工单位工程管理过程中一个非常值得重视的环节。施工索赔是非自身原因发生合同规定之外的额外工作或损失所要求进行的费用和时间的补偿。简而言之在合同风险范围外带来无论是时间上的还是经济上的且符合索赔范围的，均有权提出索赔。因此索赔是一种合法的权利要求，但为什么大多数施工企业普遍会有自己的合法要求非常难于实现的感叹呢？下面我们看一案例：某市文化中心工程为市中心区重点建设项目，由于项目急于开工，施...